Суд удовлетворил требования ГКУ РО "Дирекция дорог Рязанской области" к ООО "Дорпрайм" о взыскании неустойки по контракту на выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования

Государственное казенное учреждение Рязанской области "Дирекция дорог Рязанской области" обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Дорпрайм" о взыскании неустойки по контракту на выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования в сумме 171 887 руб. 42 коп.

Суд установил, что между ГКУ РО "Дирекция дорог Рязанской области" (заказчик) и ООО "Дорпрайм" (подрядчик) был заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Рязанской области - нанесение горизонтальной дорожной разметки износостойкими материалами и установка делиниаторов.

В период гарантийного срока комиссией в составе представителей заказчика и подрядчика проведено обследование, в ходе которого были выявлены дефекты в виде износа и разрушения горизонтальной дорожной разметки. В установленный срок дефекты ответчиком устранены не были.

Истец направил в адрес ответчика претензии с требованием уплаты пеней за просрочку устранения дефектов в период гарантийной эксплуатации.

Учитывая нарушение подрядчиком срока устранения недостатков в период гарантийной эксплуатации, суд пришел к выводу, что исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению в заявленном размере.

На момент публикации пресс-релиза решение не вступило в законную силу.

(Информация о ходе рассмотрения дела содержится в картотеке арбитражных дел на официальном сайте Арбитражного суда Рязанской области, дело №А54-10707/2024).

Опубликовано: 19.06.2025 12:48 Обновлено: 19.06.2025 12:48