Суд частично удовлетворил требования Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области о взыскании с ООО "Основа" неустойки по договору на выполнение работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области обратился в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Основа" о взыскании неустойки по договору на выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в размере               166 722 руб. 82 коп.

Суд установил, что между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области (заказчик) и ООО "Основа" (подрядчик) заключен договор по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Поскольку сдача результатов работ по договору (ремонт системы холодного водоснабжения дома №39 по ул. Пушкина г. Рязани и системы горячего водоснабжения дома №42 по ул. Островского г. Рязани) была произведена ООО "Основа" с нарушением предусмотренных условиями договора сроков, Фонд начислил ответчику неустойку.

Суд указал, что при расчете заказчиком пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обществом обязательства, в период просрочки исполнения обязательства не подлежат включению дни, потребовавшиеся заказчику для приемки выполненной работы (ее результатов) и оформления итогов такой приемки.

Учитывая изложенное, суд взыскал с ООО "Основа" в пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области неустойку в сумме 26958 руб. 15 коп. В остальной части иска отказано.

На момент публикации пресс-релиза решение не вступило в законную силу.

(Информация о ходе рассмотрения дела содержится в картотеке арбитражных дел на официальном сайте Арбитражного суда Рязанской области, дело №А54-6450/2024).

Опубликовано: 28.05.2025 11:51 Обновлено: 28.05.2025 11:51