Арбитражный суд Рязанской области отказал в удовлетворении требований Общества к Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области о признании недействительным решения о расторжении договора в одностороннем порядке
Общество с ограниченной ответственностью "РСК" обратился в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области о признании недействительным решения о расторжении договора в одностороннем порядке.
Суд установил, что между ООО "РСК" (Подрядчик) и Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области (заказчик) был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
На всех объектах работы были выполнены, кроме ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного на 1-м Совхозном проезде г. Рязани.
В связи с нарушением условий договора в части не проведения работ по капитальному ремонту крыши указанного дома, а также в части срока действия представленных банковских гарантий в счет обеспечения исполнения обязательств по вышеуказанному договору Фонд направил истцу уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд учел, что срок действия банковских гарантий, предоставленных ООО "РСК" в счет обеспечения исполнения обязательств по договору, истек. Однако в адрес Фонда капитального ремонта МКД не были представлены сведения о продлении указанных банковских гарантий или о предоставлении новой независимой (банковской) гарантии.
Судом отклонены доводы истца о непринятии Фондом мер по обеспечению допуска собственниками в жилые помещения для проведения работ, поскольку действующим законодательством не предусмотрена обязанность Фонда по организации допуска подрядных организаций в жилые помещения для производства работ по капитальному ремонту.
На момент публикации пресс-релиза решение не вступило в законную силу.
(Информация о ходе рассмотрения дела содержится в картотеке арбитражных дел на официальном сайте Арбитражного суда Рязанской области, дело №А54-5918/2023).
Опубликовано: 14.12.2023 16:45 Обновлено: 14.12.2023 16:45