Арбитражный суд Рязанской области частично удовлетворил требования Управления капительного строительства администрации г. Рязани к ООО "ИМПРЕЗ" о взыскании штрафа по муниципальному контракту
Управление капительного строительства администрации города Рязани обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к ООО "ИМПРЕЗ" о взыскании штрафа за ненадлежащее исполнение муниципального контракта.
Суд установил, что 20.04.2021 между сторонами был заключен муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по строительству объекта: "Пристройка к зданию МБДОУ "Детский сад № 136", по условиям которого окончание выполнения работ - 25.11.2021. При этом работы осуществляются подрядчиком в соответствии с техническим заданием и графиком выполнения комплекса работ, являющимся неотъемлемой частью контракта. На основании пункта 2.1 контракта цена контракта является твердой и составляет 70899000 руб.
Пунктом 8.9 контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), установлен штраф в размере 1% цены контракта.
Согласно подписанным сторонами актам о приемке выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ по состоянию на 23.09.2021 подрядчиком выполнены, а заказчиком приняты работы на сумму 16724826 руб. 29 коп.
В связи с допущенной подрядчиком просрочкой в выполнении работ заказчиком 23.09.2021 было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, которое вступило в силу 05.10.2021.
Учитывая, что факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по контракту материалами дела подтвержден, суд пришел к выводу, что истцом правомерно применена к ответчику ответственность, предусмотренная пунктом 8.9 контракта.
Исходя из анализа всех обстоятельств дела и оценки соразмерности заявленной суммы неустойки последствиям нарушения ответчиком обязательства, учитывая компенсационную природу неустойки, соотношение размера неустойки с величиной стоимости неисполненного обязательства, возможные финансовые потери для каждой из сторон, ввиду ухудшения финансового состояния предприятий, организаций вследствие введения ограничительных мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, и вызванных ими значительными препятствиями для экономической деятельности всех хозяйствующих субъектов, а также учитывая сложную экономическую ситуацию в стране, принимая во внимание необходимость установления баланса между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения, суд посчитал возможным применить статью 333 ГК РФ и снизить размер штрафа, из расчета 1% от суммы неисполненных обязательств.
С учетом изложенного, суд взыскал с ООО "ИМПРЕЗ" в доход бюджета муниципального образования - городской округ город Рязань штраф в сумме 541741 руб. 74 коп.
На момент публикации пресс-релиза решение не вступило в законную силу.
(Информация о ходе рассмотрения дела содержится в картотеке арбитражных дел на официальном сайте Арбитражного суда Рязанской области, дело №А54-5224/2022).
Опубликовано: 17.02.2023 12:59 Обновлено: 12.05.2023 19:58