Арбитражный суд Рязанской области частично удовлетворил требования ГКУ Рязанской области "Дирекция дорог Рязанской области" к ООО научно-исследовательский институт "Земля и город" о взыскании пени по государственному контракту

ГКУ Рязанской области "Дирекция дорог Рязанской области" обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью научно-исследовательский институт "Земля и город" с требованием о взыскании пени по государственному контракту за нарушение срока выполнения работ.

ООО научно-исследовательский институт "Земля и город" обратилось в суд со встречным иском к ГКУ Рязанской области "Дирекция дорог Рязанской области" о взыскании задолженности по государственному контракту в сумме 3352623 руб. 12 коп. в связи с неоплатой выполненных работ по 2-ому этапу.

Суд установил, что 10.06.2019 между ГКУ Рязанской области "Дирекция дорог Рязанской области" (заказчик) и ООО научно-исследовательский институт "Земля и город" (подрядчик) заключен государственный контракт по корректировке проектов планировки и межевания территории на строительство II этапа Северного обхода города Рязани (от автодороги М-5 Урал - через Рязань - Владимир), по условиям которого подрядчик принимает обязательство на свой риск выполнить корректировку проектов планировки и межевания территории на строительство II этапа Северного обхода города Рязани (от автодороги М-5 Урал - через Рязань - Владимир) в соответствии с заданием заказчика, а заказчик обязуется принять указанные работы и оплатить в установленные контрактом сроки.

В соответствии с условиями контракта, сроки начала - окончания работ составляют:  начало работ - с момента заключения контракта; окончание работ - 14.03.2020. В срок окончания работ по контракту входит сдача результата работ подрядчиком и приемки его заказчиком по акту выполненных работ.

По состоянию на дату 24.12.2021 корректировка проектов планировки и межевания территории на строительство II этапа Северного обхода города Рязани была выполнена.

Суд указал, что право согласующих органов осуществлять проверку выполненной обществом работы после поступления пакета документов, предусмотренных контрактом, не отменяет право подрядчика выполнить работу в течение предусмотренного графиком выполнения работ срока и предъявить работу к сдаче без учета времени на приемку работ. Таким образом, при расчете заказчиком пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательства, в период просрочки исполнения обязательства не подлежат включению дни, потребовавшиеся для проверки, приемки и пересылки.

Учитывая период просрочки, произведенную частичную оплату пени, статью 333 ГК РФ, суд пришел к выводу, что с ООО научно-исследовательский институт "Земля и город" в доход бюджета субъекта Российской Федерации - Рязанская область подлежат взысканию денежные средства в сумме 290529 руб. 03 коп.

Суд также установил факт надлежащего выполнения работ. При этом суд отметил, что не произведение брошюровки работ не лишает возможности использования проектной документации по прямому назначению. Однако поскольку данные работы (по брошюрованию) обществом не выполнены, они оплате не подлежат.

На основании изложенного, суд пришел к выводу, что с ГКУ Рязанской области "Дирекция дорог Рязанской области" в пользу ООО научно-исследовательский институт "Земля и город" подлежит взысканию задолженность в сумме 3337623 руб. 12 коп.

На момент публикации пресс-релиза решение не вступило в законную силу.

(Информация о ходе рассмотрения дела содержится в картотеке арбитражных дел на официальном сайте Арбитражного суда Рязанской области, дело №А54-1644/2021).

Опубликовано: 19.10.2022 14:56 Обновлено: 12.05.2023 19:58